[江苏专业监理工程师模拟试题]监理工程师模拟试题——三道投资案例模拟题
【shitiku.jxxyjl.com--模拟试题】
监理工程师模拟试题——三道投资案例模拟题某工程四层框架结构工程,业主与方圆监理公司签订了施工阶段的监理合同。与蓝天建筑公司签订了施工合同,施工合同总价500万元,结算方式,合同价+设计变更+材料差价。
工程预付款按合同价的15%支付,每月等额扣回预付款,12个月内扣完。
保修金每月按进度款的10%扣留,扣到合同价的5%时,不再扣留。
结构工程合同工程量(中标报价书)见表7-2
本月实际完成合同工程量如下:
完成全部的机械打桩、人工挖运土、支木挡土板、机械挖土、垫层模板、混凝土工程量。
完成50%的钢筋混凝土基础工程量。
完成螺纹20以内的钢筋工程量4.8吨。监理工程师批准:采购价3700元/吨。
完成螺纹30以内的钢筋工程量7.6吨。监理工程师未批准:采购价3600元/吨。
完成箍筋8以内的钢筋工程量1.2吨。 监理工程师批准:采购价3300元/吨。
完成木材3.5立方米 监理工程师批准:采购价1600元/立方米。
问提
1、 工程预付款是多少万元?
2、 扣回保修金总金额多少万元?
3、 本月完成合同工程款多少元?
4、 本月材料差价是多少元?
5、 本月应支付承包商进度款多少元?
投资控制月结算案例二
根据投资教材146页
某工程四层框架结构,业主与方圆监理公司签订了施工阶段的监理合同。与蓝天建筑公司签订了施工合同,施工合同总价500万元,结算方式,合同价+设计变更+材料差价。
工程预付款按合同价的15%支付,每月等额扣回预付款,12个月内扣完。
保修金每月按进度款的10%扣留,扣到合同价的5%时,不再扣留。
合同工期15个月。工期每拖后一天,罚款5000元/天,工期每提前一天,奖励5000元/天。合同条款规定,材料的采购价格要经监理工程师批准后,结算时才能有效。每月月末结算,下月初支付进度款。
施工单位的进度计划已经监理工程师审批。本工程1月1日开工。
一月份施工时在关键线路上发生以下事件:
事件1、由于业主的设计变更使机械挖土方停工1天,造成其它相关工作窝工25个工日;由于业主的设计变更增加机械土方工程量100立方米,增加人工清槽底10个工日,工期增加0.5天。
事件2、由于承包商的机械损坏,使机械挖土方停工2天。
承包商采取了赶工措施,使本月的工程量按期完成。
承包商向监理工程师提出工期,费用和赶工费的索赔报告。
结构工程合同工程量(中标报价书)见表7-2
本月实际完成合同工程量如下:
完成全部的机械打桩、人工挖运土、支木挡土板、机械挖土、垫层模板、混凝土工程量。
完成50%的钢筋混凝土基础工程量。
完成螺纹20以内的钢筋工程量4.8吨。监理工程师批准:采购价3700元/吨。
完成螺纹30以内的钢筋工程量7.6吨。监理工程师未批准:采购价3600元/吨。
完成箍筋8以内的钢筋工程量1.2吨。 监理工程师批准:采购价3300元/吨。
完成木材3.5立方米 监理工程师批准:采购价1600元/立方米。
本工程人工费25元/工日, 窝工费12元/工日。
挖土机台班费800元/台班, 租赁费500元/台班
问提

相关试题
- 注册监理工程师模拟题_监理工程师模拟题分类练习(十二)
- 建设工程质量_07建设程质量、投资、进度控制考试模拟试卷(一)
- 信息系统监理师案例分析|监理师建设工程监理案例分析(六)
- [建设工程质量管理条例]2005年工程建设质量、投资、进度控制摸拟考试试卷(七)1
- 【信息系统监理师案例分析】监理师建设工程监理案例分析(八)
- [建设工程质量管理条例]2005年工程建设质量、投资、进度控制模拟考试试卷(四)1
- [注册监理工程师模拟题]监理工程师模拟题分类练习(五)
- [建设工程施工合同代位权诉讼案例分析]工程施工合同案例分析模拟题四
- 建设工程质量管理条例|2005年工程建设质量、投资、进度控制模拟考试试卷(五)3
- 建设工程质量管理条例|2005年工程建设质量、投资、进度控制模拟考试试卷(五)9
-
2020年土地估价师考试考几门|土地估价师考试基本知识考试试题(2)详细阅读
30.收益还原法是借助适当的还原利率,将评估对象在未来给定年期内的各年___折现求和,以确定其现值的一种资产评沽方法。 a.预期总收益 b.预期纯收益 c.实际总收益 d.实际纯收益 31.收益还原法不适于评估___用地。 a.商业 b.写字楼 c.宾馆 d.博物馆 32.采用收益还原...
-
中国土地估价师和土地代理人协会|土地估价师《土地管理基础》地籍管理模拟试题详细阅读
(一)判断题 1.在地籍管理中形成的野外调查、测量或勘丈的记录,计算数据和成果检查验收、技术鉴定材料,以及土地权属调查、台账、证明文据、协议书、原由书、仲裁书和存根等,都要整理归档。() 2.土地条件调查包括土地自然要素的调查和土地利用现状的调查。() 3.土地调查是对土地数量、质量、利用方式,权...
-
[法律资格考试试卷二]土地估价师资格考试试卷(二)土地估价基本知识(2)详细阅读
30.收益还原法是借助适当的还原利率,将评估对象在未来给定年期内的各年___折现求和,以确定其现值的一种资产评沽方法。 a.预期总收益 b.预期纯收益 c.实际总收益 d.实际纯收益 31.收益还原法不适于评估___用地。 a.商业 b.写字楼 c.宾馆 d.博物馆 32.采用收益还原法...
-
中国土地估价师和土地代理人协会|土地估价师考试试卷土地管理基础知识3详细阅读
53.县级以上政府土地管理部门应当会同有关部门根据土地调查成果评审___。 a.土地等级 b.土地使用状况 c.土地质量 d.土地价格 54.建设项目竣工后,建设项目主管部门组织有关部门验收时,由县级以上人民政府土地管理部门核实___,经认可后依法办理土地登记,核发国有土地使用证。 a...
-
【中国土地估价师和土地代理人协会】土地估价师考试土地管理基础试题(2)详细阅读
一. 判断题(共20题,题号1~20,每题0 5分,共10分。请判断下列说法的正确或错误,并在答题卡上相应位置涂黑,认为正确的涂√ ,认为错误的涂× 答题错误倒扣0 5分,本题总得分最多扣至0分) 1 从内涵上看,国土包括资源与环境两方面的内容。 2 土地承包经营权是《中华人民共和...
-
【土地概念界定与土地管理活动的关系】土地概念及其特征与土地管理基本理论试题详细阅读
(一)判断题 1.完善土地市场就是要将土地市场发展成为完全的市场。 ( ) 2.土地位置的固定性决定了土地市场不是实物交易意义上的市场。 ( ) 3.从本质特征上看,土壤的本质是肥力,而土地的本质是生产力。 ( ) 4.土地...
-
【土地利用工程考试和答案】考试大整理土地利用管理试题(单选题)详细阅读
单项选择题 1.土地市场的特有特征是()。 来源:a.流通方式的多样性b.土地市场的地域性 c.土地市场的垄断性d.交易实体的非移动性 2.土地市场状况的不均衡主要是由()特征决定的。 a.土地供给弹性,b.土地市场的垄断性 c.流通方式的多样性d.土地市场的地域性 3.在一定的地域性...
-
一级b考试模拟试题_土地估价师考试模拟试题(一)详细阅读
一.判断题(共20题,题号1~20,每题1分,共20分。请判断下列说法的正确或错误, 并在答题卡上相应位置涂黑,认为正确的涂√ ,认为错误的涂× 答题错误倒扣1分,本题总得分最多扣至0分) 1.与工业产品一样,农产品的社会生产价格也是由社会平均必要劳动时间决定的。 2.估算 土地...
-
[土地利用工程考试和答案]考试大整理土地利用管理(多选题)详细阅读
多项选择题 来源:1.土地市场区别于一般商品市场的特征包括()和土地供给弹性小。 a.交易实体的非移动性b.土地市场的地域性 c.土地市场的垄断性d.流通方式的多样性 2.土地市场的主体包括()。 a.供给者b.需求者c.中介者d.管理者 3.我国土地市场结构包括()。 a.土地一级市...
-
[中国土地估价师和土地代理人协会]土地估价师考试试卷(1)土地管理基础知识2详细阅读
26.铁路、公路和输油、输水管线等 建设 项目用地,应当根据建设项目总体设计,一次 申请 批准,______办理征用、划拨 土地 手续。 a.可以分段 b.一次 c.分期 d.以上答案都不对 27.教育、科技、文化、卫生、体育用地土地使用权出让最高年限为______年。 a.四十 b.五十...