【造价工程师考试用书】造价工程师考试辅导之合同案例（十九）设计失误应承担责任
【shitiku.jxxyjl.com--案例指导】
「案例」甲公司与乙勘察设计单位签订了一份勘察设计合同，合同约定；乙单位为甲公司筹建中的商业大厦进行勘察、设计，按照国家颁布的收费标准支付勘察设计费；乙单位应按甲公司的设计标准、技术规范等提出勘察设计要求，进行测量和工程地质。水文地质等勘察设计工作，并在××××年5月l日前向甲公司提交勘察成果和设计文件。合同还约定了双方的违约责任、争议的解决方式。甲公司同时与丙建筑公司签订了建设工程承包合同，在合同中规定了开工日期。但是，不料后来乙单位迟迟不能提交出勘察设计文件。丙建筑公司按建设工程承包合同的约定做好了开工准备，如期进驻施工场地。在甲公司的再三催促下，乙单位迟延36天提交勘察设计文件。此时，丙公司已窝工18天。在施工期间，丙公司又发现设计图纸中的多处错误，不得不停工等候甲公司请乙单位对设计图纸进行修改。丙公司由于窝工、停工要求甲公司赔偿损失，否则不再继续施工。甲公司将乙单位起诉到法院，要求乙单位赔偿损失。法院认定乙单位应承担违约责任。「案例评析」该案中乙单位不仅没有按照合同的约定提交勘察设计文件，致使甲公司的建设工期受到延误，造成丙公司的窝工，而且勘察设计的质量也不符合要求，致使承建单位丙公司因修改设计图纸而停工、窝工。根据《合同法》“勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期，造成发包人损失的，勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计，减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。”乙单位的上述违约行为已给甲公司造成损失，应负赔偿甲公司损失的责任。
相关试题
- 造价工程师考试用书|造价工程师考试辅导之合同案例（六）
- [2019年造价工程师考试案例分析答案]造价工程师:考试大整理案例分析点拨四
- 二级造价师土建专业_造价师专业土建《案例分析》资料一
- 2019年造价工程师考试案例分析答案_造价工程师考试案例分析复习要点第六节
- 【造价工程师考试用书】造价工程师考试辅导之合同案例（二十四）发包人应负设计修改责任
- 造价工程师考试用书_造价工程师考试辅导之合同案例（六）施工合同条款必须完备
- [工程造价案例分析课程总结]工程造价案例分析课程模拟试题
- 造价工程师案例公式总结|造价工程师考试案例学习总结精华三
- 单位工程造价汇总表怎么计算|某单位工程造价分析（三）
- 2020年案例考试真题|关注2006年案例考试要点
-
[大学伦理学考试笔记整理]考试大整理应试笔记《案例分析》（二）详细阅读
考试大纲是这样要求的：来源： 1、 原大纲要求： 通过案例分析主要考查报考人员在综合掌握前三门科目知识的基础上，解决下述有关工程造价方面实际问题的能力。 一、建设项目财务评价的原理和指标体系、财务评价的静态、动态方法。 二、设计、施工方案的技术经济分析与比较。 三、工程量的计算与审查。...
-
【单位工程造价汇总表怎么计算】某单位工程造价分析（四）详细阅读
价格采用时间 98年定额；1999年第三季度价格指数；2000年元月份材料市场参考价 建筑总面积 11232 90米2 某花园小高层 檐口高度(米) 结构质式 框架十五层 工程主要特征:基础情况:本工程不包括基础墙体情况:190厚一砖多孔砖墙、部分加气砼块墙门窗情况：铝合金门窗、全板胶合板门、部...
-
【造价工程师考试用书】造价工程师考试辅导之合同案例（四）详细阅读
建设工程招标投标活动 应遵守公开、公平、公正的原则「案例」 2001年初，某房地产开发公司欲开发新区第三批商品房，是年4月，某市电视台发出公告，房地产开发公司作为招标人就该工程向社会公开招标，择其优者签约承建该项目。此公告一发，在当地引起不小反响，先后有二十余家建筑单位投标。原告a建筑公司和b建筑...
-
[工程造价案例分析论文]工程造价案例分析复习指引详细阅读
“工程造价案例分析”是以对学员综合运用工程造价管理基础理论解决实际问题能力的考查为基本目标的，它包括学员对工程造价管理全过程的系统分析能力、造价实务操作中的综合判断能力、环境背景条件下的逻辑思维能力、造价形成过程中的推理计算能力等的考查。因此，本课程考试难度大、知识综合性强、通过率偏低。很多学员虽然...
-
【造价师考试案例分析真题】造价师考试案例分析第三章应注意的问题详细阅读
1、关于时间定额的计算，须看清各工作时间，是占谁的比例。如果是占工作延续时间的比例，则用基本工作时间 （1-比例和）。如果是占基本工作时间的比例，则用基本工作时间*（1+比例和）。 2、关于人工消耗量的计算，也须看清其它用工，是占谁的比例。如果是占总用工的比例，则用基本用工 （1-比例和）。如果是...
-
造价工程师考试用书_造价工程师考试辅导之合同案例（五）详细阅读
重大建设工程合同订立条件「案例」 某城市拟新建一大型火车站，各有关部门组织成立建设项目法人，在项目建议书、可行性研究报告、设计任务书等经市计划主管部门审核后，报国家计委、国务院审批并向国务院计划主管部门申请国家重大建设工程立项。审批过程中，项目法人以公开招标方式与三家中标的一级建筑单位签订《建设工程...
-
造价工程师案例分析真题及答案_造价工程师《案例分析》归纳（一）详细阅读
造价工程师《案例分析》归纳（一）考试大纲是这样要求的1、 原大纲要求：通过案例分析主要考查报考人员在综合掌握前三门科目知识的基础上，解决下述有关工程造价方面实际问题的能力。一、建设项目财务评价的原理和指标体系、财务评价的静态、动态方法。二、设计、施工方案的技术经济分析与比较。三、工程量的...
-
造价工程师考试用书_造价工程师考试辅导之合同案例（一）建设工程合同的内涵详细阅读
「案例」 ××商场为了扩大营业范围，购得我市×××集团公司地皮一块，准备兴建××商场分店。××商场通过招标投标的形式与××建筑工程公司签订了建筑工程承包合同。之后，承包人将各种设备、材料运抵工地开始施工。施工过程中，城市规划管理局的工作人员来到施工现场，指出该工程不符合城市建设规划，未领取施工规划许...
-
造价工程师考试用书_造价工程师考试辅导之合同案例（十八）工程未经验收不得交付使用详细阅读
「案例」 1995年2月24日，甲建筑公司与乙厂就乙厂技术改造工程签订建设工程合同。合同约定：甲公司承担乙厂技术改造工程项目56项，负责承包各项目的土建部分；承包方式按预算定额包工包料，竣工后办理工程结算。合同签订后，甲公司按合同的约定完成该工程的各土建项目，并于1996年11月14日竣工。孰料，乙...
-
【造价工程师考试用书】造价工程师考试辅导之合同案例（二十一）承包人应承担的责任详细阅读
「案例」某大学为建设教职工宿舍楼，与市建筑公司签订了一份建设工程承包合同。合同约定：工程采用大包干形式，由建筑公司包工包料，主体工程和内外承重砖一律使用国家标准红机砖，每层有水泥圈加固；学校可先提供建筑材料和必要的用工等款项和费用；工程的全部费用于验收合格后一次付清；交付使用后，如果在8个月内发生严...