监理工程师考试案例分析题型_监理工程师考试-案例分析题
【shitiku.jxxyjl.com--模拟试题】
一.某工程施工过程中,施工单位未经过监理工程师事先同意,订购了一批钢管,钢管运到现场后监理工程师进行了检验,检验中监理人员发现钢管质量存在以下问题:1.施工单位未能提交产品合格证,质量保证书和检测证明材料;2.实物外观粗糙,标识不清,且有锈斑。问题:监理工程师应如何处理上述问题?
答案:略
二.【背景】
业主与施工单位对某工程建设项目签订了施工合同,合同中规定,在施工过程中,如因业主原因造成窝工,则人工窝工费和机械的停工费可按工日费和台班费的50%结算支付。业主还与监理单位签订了施工阶段的监理合同,合同中规定监理工程师可直接签证、批准5天以内的工期延期和5000元人民币以内的单项费用索赔。工程按下列网络计划进行。其关键线路为a-e—h—i—j。在计划招待过程中,出现了下列一些情况,影响一些工作暂时停工。(同一工作由不同原因引起的停工时间都不在同一时间)
1. 因业主不能及时供应材料,使e延误3天,g延误2天,h延误3天。
2. 因机械发生故障检修,使e延误2天,g延误2天。
3. 因业主要求设计变更,使f延误3天。
4. 因公网停电,使f延误1天,i延误1天。
€€€€€€€€€€€€€g€€€€€€€j
€€€€€€€€┌─────────→⑧━━━┓
€€€€€€€€│€€€€38€€€€€∧€33€┃
€€a€€e€€│€€€€h€€€i€┃€€€∨ [124]
€┏━>②━━>④┉┉>⑥━━>⑦━━┛€€€⑨
€┃18€€17€€€€€€↑29€€│27€€€€€↑
€┃b€€€d€€€f€│€€€│€€€k€€│
€①─→③──→⑤───┘€€€└──────┘
€│€5€€13 € ↑€11€€€€€€€€€25
€│€€c€€€│
€└──────┘€
€€€€14€€€€€
施工单位及时向监理工程师提交了一份索赔申请报告,并附有有关资料、证据和下列要求:
1. 工期顺延
e停工5天,f停工4天,g停工4天,h停工3天,i停工1天,总计要求工期顺延17天。
2. 经济损失索赔
(1) 机械设备窝工费
e工序吊车 (3+2)台班×240元/台班=1200元
f工序搅拌机 (3+1)台班×70元/台班=280元
g工序小型机械 (2+2)台班×55元/台班=220元
h工序搅拌机 3台班×70元/台班=210元
合计机械设备窝工费 1910元
(2) 人工窝工费
e工序 5天×30人×28元/工日=4200元
f工序 4天×35人×28元/工日=3920元
g工序 4天×15人×28元/工日=1680元
h工序 3天×35人×28元/工日=2940元
i工序 1天×20人×28元/工日=560元
合计人工窝工费 13300元
(3) 间接费增加 (1910+13300)×16%=2433.6元
(4) 利润损失 (1910+13300+2433.6)×5%=882.18元
总计经济索赔额 1910+13300+2433.6+882.18=18525.78元
【问题】
1. 施工单位索赔申请书提出的工序顺延时间、停工人数、机械台班数和单价的数据等,经审查后均真实。监理工程师对所附各项工期顺延、经济索赔要求,如何确定认可?为什么?
2. 监理工程师对认可的工期顺延和经济索赔金如何处理?为什么?
【答案】
1. 关于工期顺延和经济索赔
(1) 工期顺延
由于非施工单位原因造成的工期延误,应给予补偿;
①因业主原因:e工作补偿3天,h工作补偿3天,g工作补偿2天;
②因业主要求变更设计:f工作补偿3天;
③因公网停电:f工作补偿1天,i工作补偿1天。
应补偿的工期:131-124=7天
€€€€€€€€€€€€€g€€€(⑦98) j
€€€€€€€€€┌─────────→⑧━━━┓
€€€€€€€€€│€€€€40€€€€€∧€33€┃
€€€a(①18)e €│€€(④38)h€(⑥70)i┃€€€∨ [131]
€€┏━>②━━>④┉┉>⑥━━>⑦━━┛€€€⑨
€€┃18€€20€(②38) €€↑€32 €│€28€€€€↑
€€┃b(①5)d (③18)€f€│€€ €│€€€k€€│
b=0 ①─→③──→⑤───┘€€ €└──────┘
€€│€5€€13 € ↑€15€€€€€€€€€25
€€│€€c€€€│
€€└──────┘€
€€€€€14€€€€€
监理工程师认可顺延工期7天。
(2) 经济索赔
①机械闲置费:(3×240+4×70+2×55+3×70)×50%=660元
②人工窝工费:(3×30+4×35+2×15+3×35+1×20)×50%=5390元
③因属暂时停工,间接费损失不予补偿。
④因属暂时停工,利润损失不予补偿。
经济补偿合计:660+5390=6050元
2. 关于认可的工期顺延和经济索赔处理因经济补偿金额超过监理工程师5000元的批准权限,以及工期顺延天数超过了监理工程师5天的批准权限,故监理工程师审核签证经济索赔金额及工期顺延证书均应报业主审查批准。
三.【背景】
某监理公司承担一写字楼的监理任务,合同中明确了投资监理的有关任务内容。
【问题】
(一)该楼的施工图预算是采用单价法编制的,监理工程师如何对其进行审查。
(二)合同规定,承发包双方进行工程款结算前,由监理工程师对承包方完成的工程量进行计量,以此作为结算的依据。为此,承包方要按照协议条款约定的时间向监理工程师提交已完工程的报告,在这种情况下,监理师如何进行工程计量? 承包方在监理师计量过程中如何做?
【答案】
(一)
1.做好审查前的准备工作,包括:①熟悉施工图纸;②了解预算包括的范围;③弄清预算采用的单位估价表。
2.选择合适的审查方法,按相应内容审查。其中,审查内容主要包括:
①审查工程量;②审查预算单价的费用;③审查其它有关费用。
3.综合整理审查资料,并与编制单位交换意见,定案后编制调整预算。
(二)
监理工程师的工程计量包括以下主要环节:
监理工程师接到承包方报告3天内按设计图纸核实已完工程数量,并在计量24小时前通知承包方。如果承包方无正当
理由不参加计量,由监理工程师自行进行计量,计量结果仍视为有效,作为工程价款支付的依据。监理工程师收到方报告后3天内未进行计量,从第4天起,承包方开列的工程量即视为已被确认,作为工程价款支付的依据。监理工程师不按约定时间通知承包方,使承包方不能参加计量,计量结果无效。承包方必须为监理工程师进行计量提供便利条件,并派人参加予以确认。
相关试题
- 【建设工程监理基本理论与相关法规总分】07建设工程监理基本理论与相关法规考试模拟试卷汇总
- 工程建设监理基本理论与相关法规_2005年工程建设监理基本理论与相关法规模拟考试试卷(四)4
- 建设工程施工合同代位权诉讼案例分析|工程施工合同案例分析模拟题一
- 建设工程监理案例分析是什么考试_07建设工程监理案例分析考试模拟试卷(二)
- 监理工程师案例分析试题2020_监理工程师案例分析试题(1)
- 建设工程监理基本理论与相关法规_建设工程监理基本理论典型题解
- 建设工程监理基本理论与相关法规真题|建设工程监理基本理论与相关法规复习题参考答案
- 【信息系统监理师案例分析】监理师建设工程监理案例分析(五)
- [公路机电工程专项监理资质]监理师《公路机电工程》模拟试题
- 建设工程施工合同代位权诉讼案例分析|工程施工合同案例分析模拟题五
-
2020年土地估价师考试考几门|土地估价师考试基本知识考试试题(2)详细阅读
30.收益还原法是借助适当的还原利率,将评估对象在未来给定年期内的各年___折现求和,以确定其现值的一种资产评沽方法。 a.预期总收益 b.预期纯收益 c.实际总收益 d.实际纯收益 31.收益还原法不适于评估___用地。 a.商业 b.写字楼 c.宾馆 d.博物馆 32.采用收益还原...
-
中国土地估价师和土地代理人协会|土地估价师《土地管理基础》地籍管理模拟试题详细阅读
(一)判断题 1.在地籍管理中形成的野外调查、测量或勘丈的记录,计算数据和成果检查验收、技术鉴定材料,以及土地权属调查、台账、证明文据、协议书、原由书、仲裁书和存根等,都要整理归档。() 2.土地条件调查包括土地自然要素的调查和土地利用现状的调查。() 3.土地调查是对土地数量、质量、利用方式,权...
-
[法律资格考试试卷二]土地估价师资格考试试卷(二)土地估价基本知识(2)详细阅读
30.收益还原法是借助适当的还原利率,将评估对象在未来给定年期内的各年___折现求和,以确定其现值的一种资产评沽方法。 a.预期总收益 b.预期纯收益 c.实际总收益 d.实际纯收益 31.收益还原法不适于评估___用地。 a.商业 b.写字楼 c.宾馆 d.博物馆 32.采用收益还原法...
-
中国土地估价师和土地代理人协会|土地估价师考试试卷土地管理基础知识3详细阅读
53.县级以上政府土地管理部门应当会同有关部门根据土地调查成果评审___。 a.土地等级 b.土地使用状况 c.土地质量 d.土地价格 54.建设项目竣工后,建设项目主管部门组织有关部门验收时,由县级以上人民政府土地管理部门核实___,经认可后依法办理土地登记,核发国有土地使用证。 a...
-
【中国土地估价师和土地代理人协会】土地估价师考试土地管理基础试题(2)详细阅读
一. 判断题(共20题,题号1~20,每题0 5分,共10分。请判断下列说法的正确或错误,并在答题卡上相应位置涂黑,认为正确的涂√ ,认为错误的涂× 答题错误倒扣0 5分,本题总得分最多扣至0分) 1 从内涵上看,国土包括资源与环境两方面的内容。 2 土地承包经营权是《中华人民共和...
-
【土地概念界定与土地管理活动的关系】土地概念及其特征与土地管理基本理论试题详细阅读
(一)判断题 1.完善土地市场就是要将土地市场发展成为完全的市场。 ( ) 2.土地位置的固定性决定了土地市场不是实物交易意义上的市场。 ( ) 3.从本质特征上看,土壤的本质是肥力,而土地的本质是生产力。 ( ) 4.土地...
-
【土地利用工程考试和答案】考试大整理土地利用管理试题(单选题)详细阅读
单项选择题 1.土地市场的特有特征是()。 来源:a.流通方式的多样性b.土地市场的地域性 c.土地市场的垄断性d.交易实体的非移动性 2.土地市场状况的不均衡主要是由()特征决定的。 a.土地供给弹性,b.土地市场的垄断性 c.流通方式的多样性d.土地市场的地域性 3.在一定的地域性...
-
一级b考试模拟试题_土地估价师考试模拟试题(一)详细阅读
一.判断题(共20题,题号1~20,每题1分,共20分。请判断下列说法的正确或错误, 并在答题卡上相应位置涂黑,认为正确的涂√ ,认为错误的涂× 答题错误倒扣1分,本题总得分最多扣至0分) 1.与工业产品一样,农产品的社会生产价格也是由社会平均必要劳动时间决定的。 2.估算 土地...
-
[土地利用工程考试和答案]考试大整理土地利用管理(多选题)详细阅读
多项选择题 来源:1.土地市场区别于一般商品市场的特征包括()和土地供给弹性小。 a.交易实体的非移动性b.土地市场的地域性 c.土地市场的垄断性d.流通方式的多样性 2.土地市场的主体包括()。 a.供给者b.需求者c.中介者d.管理者 3.我国土地市场结构包括()。 a.土地一级市...
-
[中国土地估价师和土地代理人协会]土地估价师考试试卷(1)土地管理基础知识2详细阅读
26.铁路、公路和输油、输水管线等 建设 项目用地,应当根据建设项目总体设计,一次 申请 批准,______办理征用、划拨 土地 手续。 a.可以分段 b.一次 c.分期 d.以上答案都不对 27.教育、科技、文化、卫生、体育用地土地使用权出让最高年限为______年。 a.四十 b.五十...