监理工程师考试案例分析题型_监理工程师考试案例分析试题及答案
【shitiku.jxxyjl.com--模拟试题】
案例分析一、某工程施工过程中,施工单位未经过监理工程师事先同意,订购了一批钢管,钢管运到现场后监理工程师进行了检验,检验中监理人员发现钢管质量存在以下问题:1.施工单位未能提交产品合格证,质量保证书和检测证明材料;2.实物外观粗糙,标识不清,且有锈斑。问题:监理工程师应如何处理上述问题?
答案:略
二、「背景」
业主与施工单位对某工程建设项目签订了施工合同,合同中规定,在施工过程中,如因业主原因造成窝工,则人工窝工费和机械的停工费可按工日费和台班费的50%结算支付。业主还与监理单位签订了施工阶段的监理合同,合同中规定监理工程师可直接签证、批准5天以内的工期延期和5000元人民币以内的单项费用索赔。工程按下列网络计划进行。其关键线路为a-e—h— i—j.在计划招待过程中,出现了下列一些情况,影响一些工作暂时停工。(同一工作由不同原因引起的停工时间都不在同一时间)
1. 因业主不能及时供应材料,使e延误3天,g延误2天,h延误3天。
2. 因机械发生故障检修,使e延误2天,g延误2天。
3. 因业主要求设计变更,使f延误3天。
4. 因公网停电,使f延误1天,i延误1天。
€€€€€€€€€€€€€g€€€€€€€j
€€€€€€€€┌─────────→⑧━━━┓
€€€€€€€€│€€€€38€€€€€∧€33€┃
€€a€€e€€│€€€€h€€€i€┃€€€∨ [124]
€┏━>②━━>④┉┉>⑥━━>⑦━━┛€€€⑨
€┃18€€17€€€€€€↑29€€│27€€€€€↑
€┃b€€€d€€€f€│€€€│€€€k€€│
€①─→③──→⑤───┘€€€└──────┘
€│€5€€13 € ↑€11€€€€€€€€€25
€│€€c€€€│
€└──────┘€
€€€€14€€€€€
施工单位及时向监理工程师提交了一份索赔申请报告,并附有有关资料、证据和下列要求:
1. 工期顺延
e停工5天,f停工4天,g停工4天,h停工3天,i停工1天,总计要求工期顺延17天。
2. 经济损失索赔
(1) 机械设备窝工费
e工序吊车 (3+2)台班×240元/台班=1200元
f工序搅拌机 (3+1)台班×70元/台班=280元
g工序小型机械 (2+2)台班×55元/台班=220元
h工序搅拌机 3台班×70元/台班=210元
合计机械设备窝工费 1910元
(2) 人工窝工费
e工序 5天×30人×28元/工日=4200元
f工序 4天×35人×28元/工日=3920元
g工序 4天×15人×28元/工日=1680元
h工序 3天×35人×28元/工日=2940元
i工序 1天×20人×28元/工日=560元
合计人工窝工费 13300元
(3)间接费增加 (1910+13300)×16%=2433.6元
(4) 利润损失 (1910+13300+2433.6)×5%=882.18元
总计经济索赔额 1910+13300+2433.6+882.18=18525.78元
「问题」
1. 施工单位索赔申请书提出的工序顺延时间、停工人数、机械台班数和单价的数据等,经审查后均真实。监理工程师对所附各项工期顺延、经济索赔要求,如何确定认可?为什么?
2. 监理工程师对认可的工期顺延和经济索赔金如何处理?为什么?
「答案」
1. 关于工期顺延和经济索赔
(1) 工期顺延
由于非施工单位原因造成的工期延误,应给予补偿;
①因业主原因:e工作补偿3天,h工作补偿3天,g工作补偿2天;
②因业主要求变更设计:f工作补偿3天;
③因公网停电:f工作补偿1天,i工作补偿1天。
应补偿的工期:131-124=7天
€€€€€€€€€€€€€g€€€(⑦98) j
€€€€€€€€€┌─────────→⑧━━━┓
€€€€€€€€€│€€€€40€€€€€∧€33€┃
€€€a(①18)e €│€€(④38)h€(⑥70)i┃€€€∨ [131]
€€┏━>②━━>④┉┉>⑥━━>⑦━━┛€€€⑨
€€┃18€€20€(②38) €€↑€32 €│€28€€€€↑
€€┃b(①5)d (③18)€f€│€€ €│€€€k€€│
b=0 ①─→③──→⑤───┘€€ €└──────┘
€€│€5€€13 € ↑€15€€€€€€€€€25
€€│€€c€€€│
€€└──────┘€
€€€€€14€€€€€
监理工程师认可顺延工期7天。
(2) 经济索赔
①机械闲置费:(3×240+4×70+2×55+3×70)×50%=660元
②人工窝工费:(3×30+4×35+2×15+3×35+1×20)×50%=5390元
③因属暂时停工,间接费损失不予补偿。
④因属暂时停工,利润损失不予补偿。
经济补偿合计:660+5390=6050元
2. 关于认可的工期顺延和经济索赔处理因经济补偿金额超过监理工程师5000元的批准权限,以及工期顺延天数超过了监理工程师5天的批准权限,故监理工程师审核签证经济索赔金额及工期顺延证书均应报业主审查批准。
三、「背景」
某监理公司承担一写字楼的监理任务,合同中明确了投资监理的有关任务内容。
「问题」
(一)该楼的施工图预算是采用单价法编制的,监理工程师如何对其进行审查。
(二)合同规定,承发包双方进行工程款结算前,由监理工程师对承包方完成的工程量进行计量,以此作为结算的依据。为此,承包方要按照协议条款约定的时间向监理工程师提交已完工程的报告,在这种情况下,监理师如何进行工程计量? 承包方在监理师计量过程中如何做?
相关试题
- 监理工程师案例考试背题技巧_监理工程师考试案例实战题
- [监理工程师案例分析试题2020]监理工程师案例分析试题(2)
- [信息系统监理师案例分析]监理师建设工程监理案例分析(2)
- [2020年监理工程师考试案例分析答案(土建)]07年监理工程师考试《案例分析》冲刺经典题型(二)
- [建设工程监理案例分析是什么考试]07建设工程监理案例分析考试模拟试卷(二)(参考答案及详解)
- [建设工程监理案例分析是什么考试]07建设工程监理案例分析考试模拟试卷汇总
- [建设工程监理水利工程监理]07年监理师建设工程监理案例分析模拟题汇总
- 【建设工程监理案例分析是什么考试】07建设工程监理案例分析考试模拟试卷(四)
- 东方投资监理_2004年投资监理的任务(案例)
- 行政案例分析试题及答案|案例分析试题及答案
-
[中国土地估价师和土地代理人协会]土地估价师考试试卷(1)土地管理基础知识2详细阅读
26.铁路、公路和输油、输水管线等 建设 项目用地,应当根据建设项目总体设计,一次 申请 批准,______办理征用、划拨 土地 手续。 a.可以分段 b.一次 c.分期 d.以上答案都不对 27.教育、科技、文化、卫生、体育用地土地使用权出让最高年限为______年。 a.四十 b.五十...
-
土地估价师考试恢复_全国土地估价师考试试卷(1)土地管理基础知识详细阅读
此部分由100道标准化试题构成,每一道题后有三或四个备选项,请将你认为正确的一个选项的代号填在空白处,每题1分,共:100分。答题时间为60分钟。 1.土地的供给可分为_______。 a.弹性供给和元弹性供给;b.国家供给和社会供给;c.自然供给和经济供给; d.划拨和征用 2.土地资源的总供...
-
2007年全国土地估价师资格考试试题|全国土地估价师资格考试试题-土地管理基础(4)详细阅读
97.土地总报酬与土地边际报酬之间的关系是( ) a 当边际报酬为为正数时,土地总报酬一定增加 b 当边际报酬为零时,总报酬为零 c 当边际报酬为负数时,总报酬也为负数 d 当边际报酬为最大时,总报酬也为最大 98.在几何上,平均报酬等于( )曲线上每一点与原点连线的斜率。 a 总报酬...
-
妇科考试重点整理|考试大整理部分法律、法规试题及答案(四)详细阅读
四、《中华人民共和国证券法》 (一)判断题 1.股票发行是股份发行的表现形式。() 来源:2.代销是指证券公司代发行人发售证券,在承销期结束时,将未售出的证券全部自行购入的承销方式。() 3.向社会公开发行的证券票面总值超过人民币5000万元的,应当由承销团承销。() 4 企业发行债券的总面额不得大...
-
【2020年土地估价师考试考几门】土地估价师考试基本知识考试试题(6)详细阅读
116.城镇 土地 定级中土地级别划分的主要方法有___。 a.直方图法、聚类法等 b.模糊评判法、数轴法、总分直方图法 c.总分数轴确定法、总分频曲线法、总分剖面图法 d.逐步判别法、同级合并法、频率分配法 117.反映城市公交便捷度的指标之一是公交站点流量,若某区载内共有3条公共汽车线路...
-
【中国土地估价师和土地代理人协会】全国土地估价师考试 土地管理基础知识(3)详细阅读
51.虚报、瞒报、拒报;屡次迟报或者伪造、篡改___的,依照《中华人民共和国统计法》有关条款的规定处罚。 a.报表数据 b. 土地 调查成果 c. 土地 统计资料 d. 土地 登记成果 52.单位和个人将耕地改为非耕地的,须经___批准。 a.县级以上 土地 管理 部门 b.县级以上人民...
-
地籍管理期末考试试题及答案|土地估价师地籍管理试题及答案详细阅读
(一)判断题 1.在地籍管理中形成的野外调查、测量或勘丈的记录,计算数据和成果检查验收、技术鉴定材料,以及土地权属调查、台账、证明文据、协议书、原由书、仲裁书和存根等,都要整理归档。() 2.土地条件调查包括土地自然要素的调查和土地利用现状的调查。() 3.土地调查是对土地数量、质量、利用方式,权属...
-
[2007年全国土地估价师资格考试试题]全国土地估价师资格考试试题-土地管理基础(5)详细阅读
121.封建社会的地租表现为( )地租形式 a.契约 b.劳役 c.实物 d 货币 122.我国现行资源税类中与土地有关的有( )。 a.土地增值税 b.农业税 c.耕地占用税 d 土地使用税 123.西方经济学一般将地租分为( )地租 a.实物 b.货币 c.契约 d.经济 124...
-
2020年土地估价师考试考几门_土地估价师考试基本知识考试试题(5)详细阅读
95.目前,宗地地价评估___的技术途径。 a.只采用路线价估价法评估 b.只能采用基准地价系数修正 c.只采用市场比较法评估 d.可采用基本估价方法评估,也可采用基准地价系数修正法评沽 96.运用级差收益法评估基准地价时一般将每级土地的商业、住宅、工业等土地类型的___作为每级土地的基准地...
-
土地估价的基本方法|土地估价基本知识1详细阅读
1.马克思地租理论认为:级差地租产生的根本原因是___。 a.自然条件的差异性 b.土地投入的不同 c.区位的差异 d.土地的有限性所引起的土地经营上的垄断 2.建筑地段地租的显著特点之一,是___占有显著的优势。 a.绝对地租 b.级差地租 c.垄断地租 d.准地租 3.马歇尔关于准地租的概念是生...