【造价工程师考试用书】造价工程师考试辅导之合同案例（十三）签订合同资料必须齐全
【shitiku.jxxyjl.com--案例指导】
「案例」甲工厂与乙勘察设计单位签订一份《厂房建设设计合同》，甲委托乙完成厂房建设初步设计，约定设计期限为支付定金后30天，设计费按国家有关标准计算。另约定，如甲要求乙增加工作内容，其费用增加 10％，合同中没有对基础资料的提供进行约定。开始履行合同后，乙向甲索要设计任务书以及选厂报告和燃料、水、电协议文件，甲答复除设计任务书之外，其余都没有。乙自行收集了相关资料，于第37天交付设计文件。乙认为收集基础资料增加了工作内容，要求甲按增加后的数额支付设计费。甲认为合同中没有约定自己提供资料，不同意乙的要求，并要求乙承担逾期交付设计书的违约责任。乙遂诉至法院。法院认为，合同中未对基础资料的提供和期限予以约定，乙方逾期交付设计书属乙方过错，构成违约；另按国家规定，勘察、设计单位不能任意提高勘察设计费，有关增加设计费的条款认定无效，判定：甲按国家规定标准计算给付乙设计费；乙按合同约定向甲支付逾期违约金。「案例评析」本案的设计合同缺乏一个主要条款，即基础资料的提供。按照《合同法》第二百七十四条“勘察、设计合同的内容包括提交有关基础资料和文件（包括概预算）的期限、质量要求、费用以及其他协作条件等条款。合同的主要条款是合同成立的前提，如果合同缺乏主要条款，则当事人无据可依，合同自身也就无效力可言，勘察、设计合同不仅要条款齐备，还要明确双方各自责任，以避免合同履行中的互相推倭，保障合同的顺利执行。”及《建设工程勘察、设计合同条例有关规定，设计合同中应明确约定由委托方提供基础资料，并对提供时间、进度和可靠性负责。本案因缺乏该约定，虽工作量增加，设计时间延长，乙方却无向甲方追偿由此造成的损失的依据。其责任应自行承担，增加设计费的要求违背国家有关规定不能成立，故法院判决乙按规定收取费用并承担违约责任。
相关试题
- 造价工程师考试案例评分标准|造价工程师考试——工程造价案例分析部分
- 水利水电工程案例分析考试选择题考试_考试大整理案例分析考试的易错点
- 工程造价案例分析哪个老师讲的好_工程造价案例分析第11讲:工程造价案例分析模拟题（一
- 造价工程师考试用书|造价工程师考试辅导之合同案例（十二）重大工程合同签定须符合规定
- [造价工程师考试用书]造价工程师考试辅导之合同案例（三）
- 【造价工程师考试用书】造价工程师考试辅导之合同案例（八）建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同
- 【工程造价案例分析哪个老师讲的好】工程造价案例分析第2讲:工程设计、施工方案技术经济分析
- 造价案例分析公式汇总|案例分析的公式汇总
- 造价工程师考试用书_造价工程师考试辅导之合同案例（一）
- 【二级造价师土建专业】造价师专业土建《案例分析》资料三
-
[大学伦理学考试笔记整理]考试大整理应试笔记《案例分析》（二）详细阅读
考试大纲是这样要求的：来源： 1、 原大纲要求： 通过案例分析主要考查报考人员在综合掌握前三门科目知识的基础上，解决下述有关工程造价方面实际问题的能力。 一、建设项目财务评价的原理和指标体系、财务评价的静态、动态方法。 二、设计、施工方案的技术经济分析与比较。 三、工程量的计算与审查。...
-
【单位工程造价汇总表怎么计算】某单位工程造价分析（四）详细阅读
价格采用时间 98年定额；1999年第三季度价格指数；2000年元月份材料市场参考价 建筑总面积 11232 90米2 某花园小高层 檐口高度(米) 结构质式 框架十五层 工程主要特征:基础情况:本工程不包括基础墙体情况:190厚一砖多孔砖墙、部分加气砼块墙门窗情况：铝合金门窗、全板胶合板门、部...
-
【造价工程师考试用书】造价工程师考试辅导之合同案例（四）详细阅读
建设工程招标投标活动 应遵守公开、公平、公正的原则「案例」 2001年初，某房地产开发公司欲开发新区第三批商品房，是年4月，某市电视台发出公告，房地产开发公司作为招标人就该工程向社会公开招标，择其优者签约承建该项目。此公告一发，在当地引起不小反响，先后有二十余家建筑单位投标。原告a建筑公司和b建筑...
-
[工程造价案例分析论文]工程造价案例分析复习指引详细阅读
“工程造价案例分析”是以对学员综合运用工程造价管理基础理论解决实际问题能力的考查为基本目标的，它包括学员对工程造价管理全过程的系统分析能力、造价实务操作中的综合判断能力、环境背景条件下的逻辑思维能力、造价形成过程中的推理计算能力等的考查。因此，本课程考试难度大、知识综合性强、通过率偏低。很多学员虽然...
-
【造价师考试案例分析真题】造价师考试案例分析第三章应注意的问题详细阅读
1、关于时间定额的计算，须看清各工作时间，是占谁的比例。如果是占工作延续时间的比例，则用基本工作时间 （1-比例和）。如果是占基本工作时间的比例，则用基本工作时间*（1+比例和）。 2、关于人工消耗量的计算，也须看清其它用工，是占谁的比例。如果是占总用工的比例，则用基本用工 （1-比例和）。如果是...
-
造价工程师考试用书_造价工程师考试辅导之合同案例（五）详细阅读
重大建设工程合同订立条件「案例」 某城市拟新建一大型火车站，各有关部门组织成立建设项目法人，在项目建议书、可行性研究报告、设计任务书等经市计划主管部门审核后，报国家计委、国务院审批并向国务院计划主管部门申请国家重大建设工程立项。审批过程中，项目法人以公开招标方式与三家中标的一级建筑单位签订《建设工程...
-
造价工程师案例分析真题及答案_造价工程师《案例分析》归纳（一）详细阅读
造价工程师《案例分析》归纳（一）考试大纲是这样要求的1、 原大纲要求：通过案例分析主要考查报考人员在综合掌握前三门科目知识的基础上，解决下述有关工程造价方面实际问题的能力。一、建设项目财务评价的原理和指标体系、财务评价的静态、动态方法。二、设计、施工方案的技术经济分析与比较。三、工程量的...
-
造价工程师考试用书_造价工程师考试辅导之合同案例（一）建设工程合同的内涵详细阅读
「案例」 ××商场为了扩大营业范围，购得我市×××集团公司地皮一块，准备兴建××商场分店。××商场通过招标投标的形式与××建筑工程公司签订了建筑工程承包合同。之后，承包人将各种设备、材料运抵工地开始施工。施工过程中，城市规划管理局的工作人员来到施工现场，指出该工程不符合城市建设规划，未领取施工规划许...
-
造价工程师考试用书_造价工程师考试辅导之合同案例（十八）工程未经验收不得交付使用详细阅读
「案例」 1995年2月24日，甲建筑公司与乙厂就乙厂技术改造工程签订建设工程合同。合同约定：甲公司承担乙厂技术改造工程项目56项，负责承包各项目的土建部分；承包方式按预算定额包工包料，竣工后办理工程结算。合同签订后，甲公司按合同的约定完成该工程的各土建项目，并于1996年11月14日竣工。孰料，乙...
-
【造价工程师考试用书】造价工程师考试辅导之合同案例（二十一）承包人应承担的责任详细阅读
「案例」某大学为建设教职工宿舍楼，与市建筑公司签订了一份建设工程承包合同。合同约定：工程采用大包干形式，由建筑公司包工包料，主体工程和内外承重砖一律使用国家标准红机砖，每层有水泥圈加固；学校可先提供建筑材料和必要的用工等款项和费用；工程的全部费用于验收合格后一次付清；交付使用后，如果在8个月内发生严...