工期延误索赔计算案例|工期顺延及索赔(案例)
【shitiku.jxxyjl.com--监理工程师】
业主与施工单位对某工程建设项目签订了施工合同,合同中规定,在施工过程中,如因业主原因造成窝工,则人工窝工费和机械的停工费可按工日费和台班费的50%结算支付。业主还与监理单位签订了施工阶段的监理合同,合同中规定监理工程师可直接签证、批准5天以内的工期延期和5000元人民币以内的单项费用索赔。工程按下列网络计划进行。其关键线路为A-E-H-I-J。在计划招待过程中,出现了下列一些情况,影响一些工作暂时停工。(同一工作由不同原因引起的停工时间都不在同一时间)
1. 因业主不能及时供应材料,使E延误3天,G延误2天,H延误3天。
2. 因机械发生故障检修,使E延误2天,G延误2天。
3. 因业主要求设计变更,使F延误3天。
4. 因公网停电,使F延误1天,I延误1天。施工单位及时向监理工程师提交了一份索赔申请报告,并附有有关资料、证据和下列要求:
1. 工期顺延 E停工5天,F停工4天,G停工4天,H停工3天,I停工1天,总计要求工期顺延17天。
2. 经济损失索赔
以上经验奉献给大家,祝有关"考友"顺利过关。
施工单位及时向监理工程师提交了一份索赔申请报告,并附有有关资料、证据和下列要求:
1. 工期顺延
E停工5天,F停工4天,G停工4天,H停工3天,I停工1天,总计要求工期顺延17天。
2. 经济损失索赔
(1) 机械设备窝工费
E工序吊车 (3+2)台班×240元/台班=1200元
F工序搅拌机 (3+1)台班×70元/台班=280元
G工序小型机械 (2+2)台班×55元/台班=220元
H工序搅拌机 3台班×70元/台班=210元
合计机械设备窝工费 1910元
(2) 人工窝工费
E工序 5天×30人×28元/工日=4200元
F工序 4天×35人×28元/工日=3920元
G工序 4天×15人×28元/工日=1680元
H工序 3天×35人×28元/工日=2940元
I工序 1天×20人×28元/工日=560元
合计人工窝工费 13300元
(3) 间接费增加 (1910+13300)×16%=2433.6元
(4) 利润损失 (1910+13300+2433.6)×5%=882.18元
总计经济索赔额 1910+13300+2433.6+882.18=18525.78元
【问题】
1. 施工单位索赔申请书提出的工序顺延时间、停工人数、机械台班数和单价的数据等,经审查后均真实。监理工程师对所附各项工期顺延、经济索赔要求,如何确定认可?为什么?
2. 监理工程师对认可的工期顺延和经济索赔金如何处理?为什么?
【答案】
1. 关于工期顺延和经济索赔
(1) 工期顺延
由于非施工单位原因造成的工期延误,应给予补偿;
①因业主原因:E工作补偿3天,H工作补偿3天,G工作补偿2天;
②因业主要求变更设计:F工作补偿3天;
③因公网停电:F工作补偿1天,I工作补偿1天。
应补偿的工期:131-124=7天
监理工程师认可顺延工期7天。
(2) 经济索赔
①机械闲置费:(3×240+4×70+2×55+3×70)×50%=660元
②人工窝工费:(3×30+4×35+2×15+3×35+1×20)×50%=5390元
③因属暂时停工,间接费损失不予补偿。
④因属暂时停工,利润损失不予补偿。
经济补偿合计:660+5390=6050元
2. 关于认可的工期顺延和经济索赔处理因经济补偿金额超过监理工程师5000元的批准权限,以及工期顺延天数超过了监理工程师5天的批准权限,故监理工程师审核签证经济索赔金额及工期顺延证书均应报业主审查批准。
本文来源:https://shitiku.jxxyjl.com/jianligongchengshi/1649.html
相关试题
- 【工期延误索赔计算案例】工期顺延及索赔(案例)
- 2020年中级经济法多少章|05年中级经济法第7章试题解析(之二)
- 【案组词】案 例 分 析 试 题 及 答 案
- 初级会计机考模拟系统免费_初级会计《经济法》模拟题(18)及答案(下)
- 【建设工程质量管理条例】2004年度建设工程质量、投资、进度控制考试试卷及答案
- 监理三大控制_2004年三大控制考试试题
- 工程建设监理基本理论与相关法规_工程建设监理基本理论相关法规模拟试题A
- 2021年中级职称财务管理答案_05年中级职称考试《财务管理》复习第四章(下)
- 【初级会计实务冲刺试卷一】2005年初级会计实务冲刺试卷2
- [工程建设合同管理题库]工程建设合同管理模拟试题A答案
-
东方投资监理_2004年投资监理的任务(案例)详细阅读
【背景】 某监理公司承担一写字楼的监理任务,合同中明确了投资监理的有关任务内容。 【问题】 (一)该楼的施工图预算是采用单价法编制的,监理工程师如何对其进行审查。 (二)合同规定,承发包双方进行工程款结算前,由监理工程师对承包方完成的工程量进行计量,以此作为结算的依据。为此,承包方...
- 详细阅读
-
【工期顺延和工期索赔的区别】2004年工期顺延及索赔(案例)详细阅读
业主与施工单位对某工程建设项目签订了施工合同,合同中规定,在施工过程中,如因业主原因造成窝工,则人工窝工费和机械的停工费可按工日费和台班费的50%结算支付。业主还与监理单位签订了施工阶段的监理合同,合同中规定监理工程师可直接签证、批准5天以内的工期延期和5000元人民币以内的单项费用索赔。工程按下列...
-
建设工程监理相关法规文件汇编考试考吗_建设工程监理理论相关法规模拟考试试卷C详细阅读
一、单项选择题(共50题,每题1分。每题的备选答案中,只有一个最符合题意。) 1. 工程建设监理的基本目的是( ) A.控制工程项目目标 B.对工程项目进行规划、控制、协调 C.做好信息管理、合同管理 D.协助业主在计划目标内建成工程项目 2.凡是( )的单位,均可称为监理单位。 A....
-
工期延误索赔计算案例|工期顺延及索赔(案例)详细阅读
业主与施工单位对某工程建设项目签订了施工合同,合同中规定,在施工过程中,如因业主原因造成窝工,则人工窝工费和机械的停工费可按工日费和台班费的50%结算支付。业主还与监理单位签订了施工阶段的监理合同,合同中规定监理工程师可直接签证、批准5天以内的工期延期和5000元人民币以内的单项费用索赔。工...
-
【工期延误索赔计算案例】工期顺延及索赔(案例)详细阅读
业主与施工单位对某工程建设项目签订了施工合同,合同中规定,在施工过程中,如因业主原因造成窝工,则人工窝工费和机械的停工费可按工日费和台班费的50%结算支付。业主还与监理单位签订了施工阶段的监理合同,合同中规定监理工程师可直接签证、批准5天以内的工期延期和5000元人民币以内的单项费用索赔。工程按下列...
-
2020年中级经济法多少章|05年中级经济法第7章试题解析(之二)详细阅读
【答案解析】 《合同法》规定,因债务人放弃其到期债权、无偿转让财产或者以明显不合理的低价转让财产,对债权人造成损害的,债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。其中(1)债务人的无偿行为(包括放弃到期债权、无偿转让财产),不论第三人善意、恶意取得,均可撤销;(2)债务人的有偿行为(即以明显不合理的低价...
-
【案组词】案 例 分 析 试 题 及 答 案详细阅读
案 例 分 析 试 题 及 答 案 2003-6-19 案例分析 一 某工程施工过程中,施工单位未经过监理工程师事先同意,订购了一批钢管,钢管运到现场后监理工程师进行了检验,检验中监理人员发现钢管质量存在以下问题:1 施工单位未能提交产品合格证,质量保证书和检测证明材料;2 实物外观粗...
-
初级会计机考模拟系统免费_初级会计《经济法》模拟题(18)及答案(下)详细阅读
2、允许抵扣的进项税额=40+20=60(万元) 3、销项税额=1 755÷(1+17%)×17%+500×0 1×17%=263 5(万元) 4、本月应交增值税=263 5-60=203 5(万元) 5、本月应交消费税=1755+(1+17%)×30%=450(万元) (二)1、应交营业税=(1...
-
【建设工程质量管理条例】2004年度建设工程质量、投资、进度控制考试试卷及答案详细阅读
一、单项选择题(共80题,每题1分。每题的备选项中,只有Ⅱ个最符合题意) 1 建设工程施工过程中,监理人员在进行质量检验时将不合格的建设工程误认为是合格的,主要原因是( )。 A 有大量的隐蔽工程 B 施工中未及时进行质量检查 C 工程质量的评价方法具有特殊性 D 工程...